Взыскание неустойки с застройщика ООО «Мортон-Юг». Признание недействительным одностороннего передаточного акта о передаче квартиры
К Руководителю Правового центра Воробьевой Ольге Александровне обратилась Клиент для представления в суде его интересов по делу о взыскании неустойки с Застройщика ООО «Мортон-Юг» по договору долевого участия в строительстве. Между Клиентом и Застройщиком ООО «Мортон-Юг» был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. Согласно п. 1.1. договора объектом долевого строительства являлась квартира со следующими характеристиками: секция 1, этаж 23, № на этаже 1, количество комнат – 2, проектной площадью, включая площади помещений вспомогательного назначения 60,97 по строительному адресу: <адрес>, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Внуковское, д. Пыхтино, уч. 6/1а, корпус 23 (В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25.07.2012г. № 352-ПП «Об изменении адресов зданий (строений), сооружений, объектов незавершенного строительства и земельных участков в связи с изменением границ между субъектами Российской Федерации городом Москвой и <адрес>ю» строительным адресом Жилого дома является: <адрес>, поселение Внуковское, д. Пыхтино, уч. 6/1а, корпус 23). Стоимость квартиры в соответствии с п. 4.1., 4.3. договора составляет 5 074 655,04 (пять миллионов семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 04 копейки, данная сумма была перечислена на расчетный счет Застройщика в полном объёме по платежному поручению № от 23.11.2012 г. Таким образом, обязательство потребителей по оплате цены договора исполнено надлежащим образом. В соответствии с п. 2.4. Договора срок передачи Застройщиком квартиры участнику долевого строительства — не позднее <дата><адрес> ООО «Мортон-Юг» своих обязательств, в части передачи квартиры в установленные договором сроки не исполнило. Передаточный акт между ООО «Мортон-Юг» и истицей, действующей за себя и как законный представитель своих несовершеннолетних детей, до настоящего времени не подписан, нарушение сроков исполнения застройщиком ООО «Мортон-Юг» своих обязательств по договору, с учетом уточненного искового заявления, составило 295 (двести девяносто пять) дней (с <дата>г. по 22.07.2014 г.).
Ответчик направил в адрес истицы односторонний передаточный акт от 02.12.2013 года, ссылаясь на уклонение от приема квартиры.
Согласно п.1, п. 2, п. 4 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 20.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Застройщик не менее чем за месяц до наступления установленного договором срока передачи объекта долевого строительства или в случае, если договором предусмотрен срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства, не менее чем за 14 рабочих дней до наступления срока начала передачи и принятия обязан направить участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, а также предупредить участника долевого строительства о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия участника долевого строительства, предусмотренных ч. 6 настоящей статьи. Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанному участником долевого строительства почтовому адресу ил вручено участнику долевого строительства лично под расписку. При этом срок начала передачи и принятия объекта долевого строительства не может быть установлен ранее чем за 14 дней и позже чем за один месяц до установленного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства. Участник долевого строительства, получивший сообщение от застройщика о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный договором срок или, если такой срок не установлен, в течение семи рабочих дней со дня получения указанного сообщения.
Согласно п.5, п. 6 ст. 8 ФЗ № от 20.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» участник долевого строительства до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства вправе потребовать от застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям, указанным в части 1 ст. 7 настоящего ФЗ, и отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 7 настоящего ФЗ. Если иное не установлено договором, при уклонении участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства в предусмотренный частью 4 настоящей статьи срок или при отказе участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства (за исключением случая, указанного в части 5 настоящей статьи) застройщик по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства (за исключением случая досрочной передачи объекта долевого строительства, указанного в части 3 настоящей статьи). При этом риск случайной гибели объекта долевого строительства признается перешедшим к участнику долевого строительства со дня составления предусмотренных настоящей частью одностороннего акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства. Указанные меры могут применяться только в случае, если застройщик обладает сведениями о получении участником долевого строительства сообщения в соответствии с частью 4 настоящей статьи, либо оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу.
Уведомление о готовности объекта к передаче истица не получала.
Исследовав письменные доказательства, суд установил, что до момента составления ответчиком одностороннего передаточного акта участник долевого строительства не был надлежащим образом уведомлен о завершении строительства дома и о готовности объекта долевого строительства к передаче. В действиях истицы суд не усматривает уклонения от принятия объекта долевого строительства, а также отказ от принятия объекта долевого строительства. Следовательно, составление ответчиком одностороннего передаточного акта не основано на законе.
Таким образом, застройщик допустил просрочку передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства на 295 (двести девяносто пять) дней (с <дата>г. по 22.07.2014 г.).
Факт просрочки передачи объекта долевого строительства признается нарушением прав потребителя и является достаточным условием для компенсации потребителю морального вреда, поэтому довод ответчика о том, что истец не доказал причинение морального вреда, следует отклонить.
В соответствии с Решением Головинского районного суда г. Москвы односторонний передаточный акт о передаче квартиры, составленный ООО «Мортон-Юг», признан недействительным, в пользу истца взыскана неустойка в сумме 500 000 руб, моральный вред в размере 40 000 руб., штраф в размере 50% от присужденной суммы.
Сентябрь 2014 г.
Представитель по делу: Воробьева Ольга Александровна
Источник: Правовой центр Ольги Воробьевой
Посмотреть аналогичные дела по вопросу «Взыскание неустойки с застройщика».
Записаться на прием в Правовой центр Ольги Воробьевой можно по телефону +7 (495) 724-60-67; +7 (909) 960-14-24 или написать на e-mail: rosurist@inbox.ru